Inicio » Casos judiciales reales » Desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra Acuerdo del Ayuntamiento, por el que se denegó la prorroga del plazo de ejecución de un contrato de obra
Desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra Acuerdo del Ayuntamiento, por el que se denegó la prorroga del plazo de ejecución de un contrato de obra

Desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra Acuerdo del Ayuntamiento, por el que se denegó la prorroga del plazo de ejecución de un contrato de obra

Para ver el caso completo pinche aquí
FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 21-11-2017
Visualización de documentos:
1.  – Demanda.
2.  – Contestación a la demanda.
3.  – Sentencia.

El caso

Supuesto de hecho

Madrid, 15-05-2014

En la fecha señalada, el Ayuntamiento, dictaba resolución aprobando de los Pliegos de Cláusulas Administrativas de un contrato de obra.

El 31 de julio de 2014 el Ayuntamiento dictaba resolución por la que adjudicaba el contrato a la parte demandante.

El 27 de abril de 2015 se emite informe en los que se concluía que se había producido una demora en la ejecución de la obra por parte del contratista y que el Ayuntamiento podía ejercer la potestad de resolver el contrato.

El 30 de junio de 2015 el Ayuntamiento desestimaba recurso de reposición, por la cual el demandante interpone el recurso contencioso-administrativo que nos concierne.


Objetivo. Cuestión planteada

Que tenga por interpuesto el recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Ayuntamiento y se desestime el recurso potestativo de reposición contra el Acuerdo del Ayuntamiento, por el que se denegó la solicitud formulada por la recurrente para que se le prorrogara el plazo de ejecución del contrato administrativo para la construcción de un edificio municipal.


La estrategia. Solución propuesta.

El abogado pretende demostrar que la imposibilidad de ejecutar la obra en el plazo que le fue concedido no le era imputable al demandante, debido a las inconcreciones e insuficiencias del proyecto de ejecución de la obra.

El procedimiento judicial

Orden Jurisdiccional: Contencioso – Administrativo
Juzgado de inicio del procedimiento: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Tipo de procedimiento: Procedimiento Ordinario
Fecha de inicio del procedimiento: 14-09-2015

Partes

  • Parte Recurrente:
    • OBRA, S.A.

    Parte Recurrida:

    • Ayuntamiento.

Peticiones realizadas

  • Parte Recurrente solicita:– Que se tenga por interpuesto el recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Ayuntamiento y se dicte sentencia desestimando el recurso potestativo de reposición contra el Acuerdo del Ayuntamiento, por el cual se denegó la solicitud formulada por la recurrente para que se le prorrogara el plazo de ejecución del contrato administrativo para la construcción de un edificio municipal.Parte Recurrida, en su escrito de contestación a la demanda, solicita:

    – Que se tenga por contestada la demanda y se dicte resolución desestimando el presente recurso contencioso-administrativo y se confirme la resolución recurrida íntegramente.

Argumentos

Parte Recurrente:

Alega, que no es imputable al demandante la imposibilidad de ejecutar la obra en el plazo que le fue concedido, puesto que al modificarse el proyecto de ejecución de obra se incurrió en numerosas inconcreciones e insuficiencias, de las cuales no era responsable el recurrente.

Parte Recurrida:

Alega que el retraso en la ejecución de la obra si es imputable a la parte recurrente, tal y como se desprende del informe del Director de Obra contenido en el expediente administrativo. Con lo cual, el recurrente si ha incumplido el plazo de ejecución del contrato.

Normas y artículos relacionados

Documental aportada

  • Parte Recurrente, junto con la demanda, aporta:
    • Escritura de poder otorgada a mi favor en la que se acredita la representación del recurrente.
    • Acuerdo del Ayuntamiento del 25 de junio de 2015.
    • Acuerdo corporativo y poder otorgado.
    • Justificación del pago de la tasa para el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

Prueba

  • Misma que documental aportada.

Resolución Judicial

Fecha de la resolución judicial: 21-11-2017

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:

Desestima el recurso contencioso-administrativo, por considerarse ajustada a Derecho la actuación administrativa, confirmando el acuerdo impugnado, con lo que desestima íntegramente los pedimentos de la demanda.

Fundamentos jurídicos de la resolución judicial:

Resuelve que el presente recurso contencioso-administrativo no procede, puesto que la prórroga del plazo de ejecución del contrato ha sido solicitada extemporáneamente, con lo que debe ser desestimado.

Jurisprudencia

Formularios jurídicos relacionados con este caso

Biblioteca

Libros

Artículos jurídicos

Casos relacionados

Deja un Comentario

Tu dirección de email no será publicada. Required fields are marked *

*

Contenidos relacionados

Ver Todos >>

Despido improcedente sin comparecencia de la empresa

Despido improcedente sin comparecencia de la empresa

Para leer el caso completo pinche aquí Documentos jurídicos   Visualización de documentos: 1.  Demanda por despido improcedente (tácito) 2.  Demanda improcedente (tácita) – 2 3.  Auto por el que se acepta la demanda de una de las demandantes 4.  Acta de conciliación de una de las demandantes 5.  Sentencia estimatoria (demandas acumuladas). Despido improcedente (tácito) 6.  Petición de la ... Leer Más »

Establecimiento de relaciones familiares pareja de hecho, con hija menor. Disconformidad con la cuota de la pensión por parte del alimentante

Establecimiento de relaciones familiares pareja de hecho, con hija menor. Disconformidad con la cuota de la pensión por parte del alimentante

Para leer el caso completo pinche aquí  Documentos jurídicos   Visualización de documentos: 1.  Demanda. 2.  Contestación a la demanda. 3.  Sentencia.   El caso   Supuesto de hecho. Madrid., 08-03-2010 Doña Eli y el demandado D. Sergio formaron pareja de hecho, fruto de la cual fue el nacimiento de una hija. La convivencia entre ambos, ha quedado rota, sin ... Leer Más »

Demanda por delito de lesiones producida por accidente de tráfico contra la aseguradora, la cual se niega a pagar por lo que ejecución de lo juzgado

Demanda por delito de lesiones producida por accidente de tráfico contra la aseguradora, la cual se niega a pagar por lo que ejecución de lo juzgado

Para leer el caso completo pinche aquí  Documentos jurídicos Visualización de documentos: 1.  Acta de la denuncia e informe médico. 2.  Informe médico forense. 3.  Demanda. 4.  Proposición de la aseguradora. 5.  No aceptación de la propuesta. 6.  Ejecución de Títulos Judiciales. El caso Supuesto de hecho. Madrid., 29-11-2014 El día 29 de noviembre de 2014, Doña Miriam se encontraba ... Leer Más »

Denuncia de accidente de tráfico. Renuncia de las acciones civiles y penales por acuerdo extrajudicial

Denuncia de accidente de tráfico. Renuncia de las acciones civiles y penales por acuerdo extrajudicial

Para leer el caso completo pinche aquí    Documentos jurídicos 1.  Renuncia expresa 2.  Auto de archivo de actuaciones 3.  Denuncia El caso Supuesto de hecho. Valdemoro, 27-04-2015 El 21 de Abril de 2015, Don Jorge sufrió un accidente de tráfico en el que un vehículo, cuyos datos se desconocen, le golpeó por detrás al no percatarse que había una retención ... Leer Más »

Ver más contenidos en esta categoría >>

Logo Header Menu
Right Menu Icon