Inicio » Casos judiciales reales » Resolución por incumplimiento de plazo de entrega de vivienda
Resolución por incumplimiento de plazo de entrega de vivienda

Resolución por incumplimiento de plazo de entrega de vivienda

 

 

 

Puede ver el caso completo aquí : http://www.ksp.es/KS/cliente/vista_caso_ju.php?id=7197

SUMARIO:

1.- El Caso

1.1.- Supuesto de Hecho

1.2.- Objetivo. Cuestión planteada

1.3.- La estrategia del Abogado

2.- El Procedimiento judicial

2.1.- Partes

2.2.- Peticiones realizadas

2.3.- Argumentos

2.4.- Normativa

2.6.- Resolución Judicial

2.7.-Segunda Instancia

3.- Jurisprudencia relacionada con el caso

4.- Documentos jurídicos

5.- Biblioteca

6.-Formulario: Contestación a la demanda

 

El caso

Supuesto de hecho.

Aracena, Huelva, 25-03-2009

El 19 de diciembre de 2005 Don Manuel celebra con una inmobiliaria un contrato de reserva de una vivienda, en orden a su posterior compraventa. En dicho documento se recogía como parte vendedora a X S.L. y se preveía como plazo máximo para la entrega de la casa el 30 de julio de 2007. Posteriormente se firma el contrato de compraventa haciendo Don Manuel efectivos los pagos a los que se comprometió hasta un total de 46.265,75 €. Más tarde, Don Manuel desea modificar el contrato y X S.L le ofrece sustituir la casa reservada por otra de mayores dimensiones y mejor situada, celebrándose nuevo contrato de compraventa, aplicando las cantidades entregadas a  la nueva vivienda y fijando como fecha de finalización de obras la de 1 de diciembre de 2008 y la entrega de la vivienda a los tres meses desde la finalización. En fecha de 25 de marzo de 2009 y ante la falta de terminación de las obras y la paralización del proyecto, Don Manuel desea dar por resuelto el contrato y exige la devolución de las cantidades abonadas junto a los intereses legalmente procedentes.

 

Objetivo. Cuestión planteada.

Da por resuelto el contrato de compraventa de vivienda y obtener la devolución de las cantidades abonadas (46.265,75 €) junto a los intereses legalmente procedentes.

 

La estrategia. Solución propuesta.

Aportar copia de los distintos contratos celebrados entre las partes para acreditar el incumplimiento contractual en el que han incurrido las demandadas.

 

EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Orden Jurisdiccional: Civil

Juzgado de inicio del procedimiento: Juzgado de Primera Instancia

Tipo de procedimiento: Procedimiento declarativo ordinario

Fecha de inicio del procedimiento: 13-04-2010

 

Partes

  • Parte demandante:

Don Manuel (comprador, el cliente)

  • Parte demandada:

X S.L. (promotora-vendedora) e Inmobiliaria S.L.

 

Peticiones realizadas

  • Demandante:

Se dicte sentencia por la que se declare la resolución del contrato de compraventa de vivienda entre la actora y la promotora demandada y se condene a las partes demandas a estar y pasar por dicha declaración.

Se  condene  a  las  demandadas  al pago y entrega de 46.265,75 €,  más el importe equivalente al 6% anual, o al interés que legalmente corresponda;

Se condene a las demandadas por daño moral infringido al demandante al pago de una indemnización equivalente al 18% de la cantidad reclamada.

Se condene a la demandada al pago de las costas causadas en el procedimiento.

  • Demandada:

X S.L. pide: Se desestime la demanda en todos sus pedimentos condenado a la parte actora al pago de las costas causadas; y, subsidiariamente se declare la mora del vendedor sin expreso pronunciamiento sobre su indemnización.

Inmobiliaria S.L. pide: Se desestime la demanda en todos sus pedimentos respecto de esta parte por ausencia de legitimación pasiva de la misma, condenado a la parte actora al pago de las costas causadas.

Argumentos

  • Demandante:

El contrato de compraventa de vivienda determina como presupuesto previo para que Don Manuel cumpla con su obligación de pago del resto del precio de la vivienda y suscripción de la correspondiente escritura pública, que el vendedor haya cumplido las obligaciones que le competen y que le vinculan contractualmente cual es la entrega de la vivienda en los plazos acordados. En tal sentido, el art. 1124 del Código Civil determina que la facultad de resolver las obligaciones se encuentra implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados (el vendedor)  no cumpliere lo que le incumbe. Esto es, entregar la vivienda en fecha cierta y comprometida.

 

  • Demandado:

X S.L: La cláusula Sexta del contrato de compraventa, impone una facultad a la parte compradora para el caso de que se constate un retraso en la entrega del inmueble, pero salvo imprevistos no atribuidos al promotor o al constructor. En este caso el retraso de las obras tiene su origen en imprevistos no atribuibles al promotor ni al constructor. La única causa del retraso es el incumplimiento del Ayuntamiento en sus obligaciones respecto al otorgamiento de la licencia, pues no recabó las autorizaciones preceptivas de los organismos sectoriales con intereses en conflicto. Este hecho era conocido por la parte actora desde que firmó el contrato de permuta de vivienda, por lo que no puede ahora alegar desconocer la prórroga tácita de ambas partes con respecto a su entrega.

Inmobiliaria S.L.: La mercantil Inmobiliaria S.L. actúa únicamente como intermediador inmobiliario sin tener relación alguna con el objeto del proceso, por lo que carece de legitimación pasiva.

El resto del contenido es exclusivo para suscriptores

Inicie sesión si usted ya es suscriptor o  si aún no lo es Suscríbase aquí .

Contenidos relacionados

Ver Todos >>

Divorcio de mutuo acuerdo ante Notario. Modificación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Divorcio de mutuo acuerdo ante Notario. Modificación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Para ver el caso completo pinche aquí Visualización de documentos:   1.  Escritura Pública de divorcio 2.  Convenio Regulador   El caso   Supuesto de hecho. Pinto, 28-01-2016 Doña María José y Don David contrajeron matrimonio del que no ha nacido ningún hijo. Han decidido disolver su relación matrimonial por causa de divorcio, acudiendo a la vía extrajudicial tal y como ... Leer Más »

Responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad

Responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad

Para ver el caso completo pinche aquí Visualización de documentos: 1.  Reclamación previa a la vía judicial 2.  Demanda 3.  Resolución desestimatoria 4.  Sentencia El caso   Supuesto de hecho. Madrid, 03-08-2013 El día 03 de agosto de 2013, el trabajador Don Basilio sufrió un accidente cuando se encontraba en su lugar de trabajo, centro de la Empresa S.A, a ... Leer Más »

La esquizofrenia como eximente de la responsabilidad criminal

La esquizofrenia como eximente de la responsabilidad criminal

Para ver el caso completo pinche aquí Visualización de documentos: 1.  Recurso de apelación del condenado 2.  Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 3.  Sentencia del Juzgado de lo Penal   El caso   Supuesto de hecho. Barcelona, 08-06-2016 El caso versa sobre los siguientes hechos: El Sr. Mohamed el día 8 de junio de 2016 entró en una ... Leer Más »

Reclamación previa a la vía laboral por revocación de la prestación de desempleo

Reclamación previa a la vía laboral por revocación de la prestación de desempleo

Para ver el caso completo pinche aquí Visualización de documentos:   1.  Reclamación previa 2.  Resolución   El caso   Supuesto de hecho. Madrid, 30-07-2012 Don Francisco trabajaba para la empresa Company, S.L., de la cual fue despedido el 3 de abril de 2009. A partir de ese momento, Don Francisco solicitó al INSS la prestación por desempleo, que le ... Leer Más »

Denegación de permiso de residencia por causa de antecedentes penales

Denegación de permiso de residencia por causa de antecedentes penales

Visualización de documentos: 1.  Solicitud de medidas cautelares 2.  Sentencia juzgado contencioso administrativo. Resolución favorable a la renovación del permiso de residencia y trabajo 3.  Recurso de apelación ante TSJ Cataluña por parte del Estado 4.  Contestación petición de medidas cautelares 5.  Resolución medidas cautelares 6.  contestación apelación 7.  Sentencia TSJ El caso Supuesto de hecho. Barcelona, 04-10-2013 La administración ... Leer Más »

Ver más contenidos en esta categoría >>

Logo Header Menu
Right Menu Icon